某工程项目业主与施工单位于2009年12月按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同工期为11个月,2010年1月1日开工。合同约定的部分工作的工程量清单见表3-39,工程进度款按月结算,并按项目所在地工程造价指数进行调整(此外没有其他调价条款)。 施工单位编制的施工进度时标网络计划如图3-10所示。该项目的各项工作均按最早开始时间安排,且各项工作均按匀速施工。2010年1~5月工程造价指数见表3-40。 工程施工过程中,发生如下事件。事件1:A工作因设计变更,增加工程量,经工程师确认的实际完成工程量为840m,工作持续时间未变。事件2:B工作施工时遇到不可预见的异常恶劣气候,造成施工单位的施工机械损坏,修理费用2万元;施工人员窝工损失0.8万元,其他损失费用忽略不计,工作时间延长1个月。事件3:C工作施工时发现地下文物,导致C工作的工作时间延长1个月,施工单位自有设备闲置180个台班(台班单价为300元/台班,台班折旧费为100元/台班)。施工单位对文物现场进行保护,产生费用0.5万元。 分析上述事件发生后C、D、E工作的实际进度对总工期的影响,并说明理由。
下列文件中,不属于施工合同跟踪依据的是()。
《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201规定,承包人可以向发包人提出工期顺延的索赔的情况有()。
施工合同履行过程中,发生()等情况,应给承包人顺延合同工期。
按照我国《合同法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是()。
监理工程师对施工合同管理的主要职责是()。
《建设工程施工合同示范文本》内容,不包括()。
关于建造(施工)合同收入核算的说法,正确的有( )。
施工合同履行过程中,由于()原因造成工期延误,经工程师确认后工期可以相应顺延。
施工合同价款的计价方式通常为()。