问答题
1.背景材料:
某公路工程,合同价4000万元,合同工期270d。合同条款约定:①工程预付款为合同价的10%,开工当月一次性支付;②工程预付款扣回时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%的当月起,分两个月平均扣回;③工程进度款按月支付;④工程质量保证金按月进度款的5倍扣留;⑤钢材、水泥、沥青按调值公式法调价,权重系数分别为0.2、0.1、0.1,其中钢材基期价格指数为100。
施工合同签订后,施工单位向监理提交了如下图所示的进度计划,并得到监理批准。
前6个月(即1~6月份)每月完成的工作量见下表:
6月份钢材的现行价格指数为110,其余材料价格无变化。
施工过程中,在第三个月末检查时发现:E工作延误20d,C工作延误10d,F工作按计划进行,G工作提前10d。为满足业主坚持按合同工期完工的要求,在不改变网络计划逻辑关系的条件下,施工单位根据下表按照经济性原则进行计划调整。
在G工作进行到一半左右,出现了合同中未标明的硬质岩石,导致施工困难。施工单位及时采取合理措施进行处理并通知了监理。因处理硬质岩石导致增加费用20万元、G工作延误20d,对此,施工单位在规定时间内提出了工期及费用索赔。
2.问题:
(1)按网络图图例方式,列出⑤、⑥、⑦三个节点的节点时间参数;指出网络图中的关键线路;确定计划工期。
(2)列式计算本工程预付款及其起扣点金额。工程预付款在哪两个月扣回?每月扣多少万元?
(3)列式计算4月份及5月份的工程进度支付款。
(4)列式计算6月份的调价款。
(5)针对3月末进度检查结果,评价工程进度,并分析确定调整计划的最经济方案。
(6)针对G工作中出现硬质岩石的处理,分别指出施工单位提出的工期及费用索赔是否合理?并说明理由。
发布日期:2020-12-11
背景材料是指作为文章所反映的一定社会生活的具体历史情况和环境条件等方面的材料。
公路工程(highway engineering),指公路构造物的勘察、测量、设计、施工、养护、管理等工作。 公路工程构造物包括:路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、排水系统、安全防护设施、绿化和交通监控设施,以及施工、养护和监控使用的房屋、车间和其他服务性设施。
合同价是指在工程招投标阶段通过签订总承包合同、建筑安装工程承包合同、设备材料采购合同,以及技术和咨询服务合同确定的价格。合同价属于市场价格的性质,它是由承发包双方,也即商品和劳务买卖双方根据市场行情共同议定和认可的成交价格,但它并不等同于最终决算的实际工程造价。按计价方法的不同,建设工程合同有许多类型,不同类型合同的合同价内涵也有所不同。
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
对重点工作实施项目化管理,促进“挑战杯”“()”“三下乡”“()”“()”“与信仰对话”等项目的运行规范和内涵提升,着力打造若干面向青年学生的团学工作品牌。
人类肿瘤形成的原因有多种,目前哪一种为最佳学说()
谥号是一些固定的字,以下哪些是具有表扬性的?( )
关于出版物发行的“信息流”“商流”“物流”“资金流”,下列表述中不正确的是()。
分诊护士对于疼痛的判断,下列哪项不正确()
下图中M、N海域均是世界优良渔场。读图回答下列问题。 指出渔产品加工业所属导向型工业的类型,并分析在M海域沿岸国家发展该工业的区位优势。
甲、乙两公司签订了一份家具买卖合同,因家具质量问题,甲公司起诉乙公司要求更换家具并支付违约金3万元。法院经审理判决乙公司败诉,乙公司未上诉。之后,乙公司向法院起诉,要求确认该家具买卖合同无效。对乙公司的起诉,法院应采取下列哪一处理方式?( )[2017年真题]
水环境的定义是什么?
标准贯入试验的目的和原理是什么?
DNA复制与转录过程有许多异同点中,描述错误的是()
暂无相关推荐~
背景材料: 某公路工程,合同价4000万元,合同工期270d。合同条款约定:①工程预付款为合同价的10%,开工当月一次性支付;②工程预付款扣回时间及比例:自工程...
背景材料: 某公路工程,合同价4000万元,合同工期270d。合同条款约定:①工程预付款为合同价的10%,开工当月一次性支付;②工程预付款扣回时间及比例:自工程...
背景材料: 某公路工程,合同价4000万元,合同工期270d。合同条款约定:①工程预付款为合同价的10%,开工当月一次性支付;②工程预付款扣回时间及比例:自工程...
1.背景材料: 某公路工程,合同价4000万元,合同工期270d。合同条款约定:①工程预付款为合同价的10%...
背景材料: 某公路工程,合同价4000万元,合同工期270d。合同条款约定:①工程预付款为合同价的10%,开工当月一次性支付;②工程预付款扣回时间及比例:自工程...
()负责公路工程综合类甲级、公路工程专项类和水运工程材料类及结构类甲级的等级评定工作。
公路工程直接费由()组成。
公路工程
根据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》,公路工程交工验收应具备的条件有()。
公路工程中的管涵有()管涵和()管涵,目前我国公路工程中多采用()管涵。公路管涵的施工多系预制成管节,每节长度多为1m,然后运往现场安装。