多选题
为解决D湖水患及J市用水问题，在Z省H市附近的M河上修建了一座大型水库工程，建设单位A通过公开招标投标，选择施工单位B承担该建设项目的主要建筑物水库大坝的施工任务，并在招标文件和签订的施工合同中提供了有关工程项目及施工现场的各种所需技术资料，包括地质情况、当地自然条件及当地材料的情况。 该水库大坝坝型为粘土心墙土石坝，由当地砂砾料做成的坝壳及当地高粘性土料做成的心墙防渗体组成。由于该地区的粘土含水量极高，在施工中采用了用挖土机开挖当地粘土，直接用汽车运输上坝，分层铺填、分层碾压的施工方案，合同工期为五年。开工后，在进行粘土心墙施工中发现，其质量出现很大问题，无论采用何种压实机械和采用何种铺土厚度和碾压遍数均不能将其压实到设计要求的干容重，而是呈具有弹性的“橡皮土”状态。 在此情况下，由建设、设计、施工、监理各方经过仔细研究，最终明确所产生的质量问题是由于土质含水量过高、施工万案工艺不当的原因所致，为此重新拟定了施工方案，并做了现场碾压试验，结果新施工万案能达到质量要求。对已完部分填方工程返工重做也达到了质量要求，为此拖延工期为三个月，造成直接经济损失90万元。关于造成该工程质量事故酌原因及在该工程质量事故中各单位应当承担的责任，下面说法正确的是（）
发布日期：2021-08-31
是由于当地高含水量粘土不适合直接填筑压实
造成该工程质量事故的主观原因是未能认识此客观因素的影响，采取了不适宜的施工万案和工艺万法，即直接开挖运输上坝填筑
施工单位在制定施工方案前，对所使用的当地材料能否达到设计的质量要求，没有事先进行填筑试验，应负直接责任
在该工程质量事故中，设计单位只提出了对填筑土方的质量要求，而未对当地土质情况及其使用提出技术上的建议，更未提请施工单位予以重视，是设计上的不足与缺陷故设计单位应负主要责任
监理单位应负一定的责任。因为监理单位在审查施工组织设计及施工准备阶段的质量控制方面，没有遵守有关规定，对使用当地材料未提出填筑试验的要求，是一种失误，应按照监理合同承担一定的责任
试题解析
含水量
含水量是岩石实际含水多少的指标，岩石孔隙中所含的水重量（Gw）与干燥岩土重量（Gs）的比值，重量含水量（Wg）；岩土含水的体积（Vw）与包括空隙在内的岩土体积（V)的比值，称为体积含水量（Ww）。物料含水率的表示方法有两种：湿基表示法和干基表示法。湿基表示法是以物料质量为基准计算的，而干基表示法是以物料中固体干物质为基准计算的。
- 中文名
- 含水量
- 别名
- 含水率
- 称为
- 重量含水量
- 单位
- %
- 外文名
- The water content
- 实质
- 含水量是岩石实际含水多少的指标
- 应用
- 镜片中水分的比例
- 岩石含水率
- 一般是45%-52%
压实
压实（compaction），在一些工程建设中．如路基、堤坝的填筑和建筑场地的回填等。土体常作为建筑材料。±体由于经过挖掘、搬运和填筑．原有的结构和状态发生改变，如不经过人工压实．孔隙比往往较大，而且压缩性较高、抗剪强度低，难以满足工程的需要。为了减少填土的工后沉降量，提高强度，工程中必须按照一定的标准，通过碾压、夯实或振动等方法对其进行压实。土的压实效果除了和压实方法有关外，还和土的种类、级配、压实功能和含水率等密切相关。
- 中文名
- 压实
- 别名
- 压缩
- 应用
- 建筑
- 外文名
- compaction
- 目的
- 提高其密实度的作业
- 举例
- 路基压实
黏土
黏土是含砂粒很少、有黏性的土壤，水分不容易从中通过而具有较好可塑性。一般的黏土都由硅酸盐矿物在地球表面风化后形成，一般在原地风化，颗粒较大而成分接近原来石块的，称为原生黏土或者是一次黏土。这种黏土的成分主要为氧化硅与氧化铝，色白而耐火，为配制瓷土之主要原料。
- 中文名
- 黏土
- 用途
- 制作瓷器
- 别名
- 粘土
- 成因
- 风化，成岩作用
- 特点
- 无毒无味、安全环保、益智开发
- 外文名
- clay
- 分类
- 高岭石族；蒙脱石族；伊利石族；绿泥石族
- 主要成分
- 硅铝酸盐
- 形状
- 晶体
标签： "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王，更多免费功能准备上线！
此试题出现在
“伟大的实践需要伟大的理论”这段话包含的哲理是（）
人身保险与社会保险的共同点包括（）等。
关于公文的用印，下列说法不正确的是（ ）。
电解质、动脉血气分析结果未回报前，急诊予以输注5%葡萄糖溶液1500ml＋0.9%氯化钠250ml＋10%氯化钾20ml，则患者较可能出现（ ）。
某饭店老板白某因为对本市卫生防疫部门对其饭店卫生不合格的处罚不服，遂向人民法院提起诉讼，要求人民法院判决撤销该市卫生防疫部门对其饭店的处罚决定。白某的起诉属于（）。
腺垂体嗜碱性细胞合成分泌（）。
组织形象的构成来看可分为理念识别，行为识别，视觉识别，这与组织文化的（），制度层，物质层之间存在一一对应的关系。
下列关于过滤影响因素的叙述，正确的是（）
根据商标法及相关规定，下列关于商标注册申请的哪种说法是正确的？（）
女性，35岁，停经2个月，血HCG明显升高。盆腔MRI图像如下，最可能的诊断为（）