某市政工程的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费的60%计算。 在专用条款中,明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。 根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。 建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件。 事件1:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道,中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工1Od,窝工费用合计为3000元。 事件2:2013年5月18日发生6级大风,一直到2013年5月21日开始施工,造成20名人工窝工。 事件3:2013年5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,2013年5月22日恢复正常挖掘工作。 事件4:2013年5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2d,造成人工窝工10个工日。 事件5:2013年5月29日,因外部供电故障,使工期延误2d,造成20人窝工,2台施工机械窝工。 事件6:在施工过程中,发现因业主提供的图纸存在问题,故停工3d进行设计变更,造成人工窝工60个工日,机械窝工9个台班。 分别说明事件1~6的工期延误和费用增加应由谁承担,并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
背景: 某高炉工程在工程开工前,业主与公司签订了施工合同,并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如下图所示),E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊;其中由于业主图纸送达延误致使B工作推迟10天。 问题: 1.在原计划网络图的条件下,计算计划工期关键路线,并说出如果先E后G工作使用塔吊,塔吊的合理进场(不闲置)时间。 2.用图示说明先G后E工作使用塔吊的工作关系。 3.在B工作延误条件下,采区先E后G工作使用塔吊,用图示说明工作关系,并确定B工作延误对工期变化是否有影响。 4.在B工作延误10天,塔吊使用顺序为先E后G的条件下,业主提出为确保工期将J工作压缩5天,是否可行?若可行,施工单位提出下列要求:J工作压缩5天增加赶工费25000元,塔吊闲置15天每天补偿塔吊租赁费600元;由于B工作延误10天造成其他有关机械闲置,人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理?
在伊斯兰法中,以权威法学家的一致意见来创制法律,这种方法被称为()
涉外仲裁中,当事人双方在规定的期限内未就仲裁员的人选达成一致意见的,则有()。
当买卖双方不能就变更补偿达成一致意见,甚至对变更是否已经发生都存在分歧时,下列哪个词可用来描述有争议的变更或潜在的推定变更?()
()是一种达成专家一致意见的方法。项目风险管理专家以匿名方式参与此项活动。主持人用问卷征求对重要项目风险的意见,答卷在总结之后退给专家,请他们进一步发表意见,在经过几轮这种过程之后,就可能达到一致意见。
甲、乙因合同纠纷申请仲裁,仲裁庭对案件裁决未能形成一致意见,关于该案件仲裁裁决的下列表述中,符合法律规定的有( )。
某公司工人罢工,劳资双方经过谈判取得一致意见,资方增加工人的工资或福利,工会也要与资方合作,改进工作流程、提高工作效率,以降低生产成本、提高产品数量和质量。这就是运用了托马斯(Thomas)提出了冲突处理的二维模型中的妥协策略。
咨询双方以()为基础进行商谈,在达成一致意见后,形成咨询合同书,并正式签订合同。
()一般采用问卷调查的方法,听取专家的分析评估,经多次重复后达成一致意见。(2011年5月二级真题)